乙方:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。
_____江引水工程灌区节水续建配套工程工程渠道衬砌总长为_____km,经公开招标,确定为中标单位,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商,特签订本合同,供双方在施工过程中共同遵守和执行。 第一条:承包范围
1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为____km。
2、相应渠系建筑物_____处。 3、与上述工程有关的临建工程。 第二条:工程期限
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期确实认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验
1 / 7
收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本工程要求在_____年____月____日前完工。 第三条:承包方式
1、本工程所需的材料,均按当前的市场价考虑风险系数进入单价,在合同执行期间内不作调整,总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增工程单价那么由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价,并按原报价综合优惠率进行优惠,经监人审核同意后,作为该项承包单价,调整合同价并支付。工程量:土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。
2、假设由于乙方未能遵守施工详图,变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加,如超挖、超填、返工等,那么甲方将不予成认,其损失由乙方自负。
3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否那么乙方得承当本合同规定承当的全部责任和义务。
第四条:工程质量与技术要求 风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。
2 / 7
因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
1、乙方必须严格按照施工详图和《水利水电建设工程验收规程》,《水利水电工程土工合成材料应用技术标准》,《渠道防渗工程技术标准》,《水工混凝土施工标准》及其它相应的技术规程标准施工,并保证工程质量,健全质量管理体系,责任到人,符合单元工程质量等级评定标准。
2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时委托市水利水电质量监督站和______水利工程咨询进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理,并积极配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料,甲方有权拒发签订,直到下达 返工令 。
3、对隐蔽工程,乙方应书面通知监理人和甲方,三方按时到现场检查验收,验收合格后,由监理人出具合格证书,方可进入下一道工序,并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。否那么,甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。
4、施工过程中,乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆,严禁使用人工拌和,否那么甲方有权责令乙方停工改正。
5、乙方进场施工后,由甲方提供技术数据〔如明渠中心线、水准点、控制点〕及成果数据,乙方接到数据成果后,在三天内应复核签定方可进行施工。 乙方在本工程开工之后,必须保证投标文件承诺施工技术人员到位,工程经理每月驻工地,时间不得少于二十天。
6、本工程竣工验收前,乙方必须出示以下完整资料:
3 / 7
〔1〕工程实施概况和大事记;
〔2〕乙完工程移交清单〔包括工程设备〕; 〔3〕永久工程竣工图;
〔4〕列入保修期继续施工尾工工程工程清单; 〔5〕未完成的缺陷修复清单; 〔6〕施工期的观测资料;
〔7〕监理人指示应列入完工报告的各类施工文件,施工原始记录〔含图片、录像资料〕,以及其相应补充的完工资料。
第五条:设计文件、图纸和技术资料的提供合同签定后,甲方提前10天交付给乙方施工图纸一式三份,如图纸出现修改,甲方必须在部位施工前通知给乙方。 第六条:材料供给
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和〔或〕延误的工期,由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、本工程所需材料,由乙方自行采购,并须经甲方同意前方可使用,否那么甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用,乙方必须同时向甲方出具材料质保单。 2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、
4 / 7
第七条:平安生产
乙方在施工过程中必须先制订平安生产规章制度,严格按规章操作,并接受甲方组织的工程平安监督和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故,甲方均不承当任何经济和法律责任。 第八条:工程价款结算方式
1、本工程预计总造价万元〔其中施工临时工程费一次性包死不做调整〕,工程预付款总金额为合同价(扣除备用金)的10%,第一次支付金额为该预付款总额的40%〔工程进场开工前5天内支付〕,第二次支付金额为该预付款总额的60%〔工程开工10天即支付〕;当工程进度付款至合同价15%时,工程预付款开始起扣,扣除比例为月完成工程量应付金额的15%,直到扣完为止。 风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75%付款〔于次月10号前支付〕,工程完工验收合格后按工程款90%付款,财务决算审计后,总付款额为工程结算价款的95%,余款作为保存金,待缺陷责任期〔一年〕期满之日起一个月内结清。 3、总价承包工程的支付按实际完成情况进行支付。
第九条:工程试用保修期本工程竣工验收之日一年为工程试用保修期,在保修期内乙方应对工程进行积极维修保养,对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承当。
5 / 7
第十条:临时设施及进度统计
1、甲方仅向乙方提供临时设施用地,乙方自行建设临时设施。
2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。 3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表,并于每月的15日、30日报出。 第十一条:奖惩方法
1、除不可抗力因素外,由于乙方原因未能按合同进度方案完成预定工作,造成逾期完工的,乙方应向甲方支付逾期完工违约金,标准为每天2000元,但其最终的累计总金额不超过合同价格的5%;提前完工不奖励。
2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工标准及甲方有关要求进行施工,甲方有权提出警告,责令停工整改,并按有关文件进行处分。 3、甲、乙双方均应遵守本合同,精心管理,精心施工。 第十二条:违约责任 风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚方法,通过明确违约时需要承当的责任,来催促各方真正履行应承当的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
在履行合同过程中,乙方无正当理由拖延工期,自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒绝履行本合同规定的均属乙方违约,甲方有权采取警告,责令停工整改,最终解除合同,由此造成的一切损失由乙方承当。 第十三条:纠纷处理
6 / 7
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 第十四条:其它
1、本合同未尽事宜,双方协商解决并补充条款,作本合同的附件,与本合同具有同等效力。
2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。 3、本合同自签订之日起生效,款项付清后自动终止。
4、本合同一式____份,正本____份,甲乙双方各执____份,副本___份,甲方执____份,乙方执___份,其余副本由发包人分送有关单位。 甲方:
_____年____月____日 乙方:
_____年____月____日
7 / 7
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容